首页
笔记
分类
Toggle navigation
更多 >
二级建造师
hot
一级建造师
new
环境影响评估工程师
安全工程师
造价工程师
招标师
咨询工程师
注册消防工程师
您所在的当前位置:
建筑工程
>
二级建造师
>
二建建筑工程管理与实务
1
背景:某酒店工程,建筑面积28700m2,地下1层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标,投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500一2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标,最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201签订了施工总承包合同。工程投标及施工过程中,发生了下列事件: 事件一:在投标过程中,乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算,认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定,给予废标处理。 事件二:本工程采取综合单价计价模式,甲施工单位投标报价书中分部分项工程量清单合价为8200万元,措施费项目清单合价为360万元,暂列金额为50万元,其他项目清单合价120万元,总包服务费为30万元,企业管理费15%,利润为5%,规费为225.68万元,税金为3.41%。 事件三:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期10d;8月份又遇到季节性降雨,导致全场停工,影响总工期3d。施工单位向建设单位提出工期索赔13d。 事件四:在竣工验收时,建设单位要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次挖开检查。经总监理工程师调解,停工2d后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2d、复验后重新恢复造成工期延误6d的两份工期索赔。 问题: 1.事件一中,评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目的分别是什么? 2.根据事件二中数据,列式计算甲施工单位的中标价是多少万元(保留两位小数)? 3.事件三中,施工单位提出的索赔是否成立?分别说明理由。 4.事件四中,施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理?说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
2
图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,不宜采用( )的光源。 A.紫外光 B.紫光 C.红光 D.红外线 E.蓝光
3
国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋应满足( )的要求。 A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25 B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.30 C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30 D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.25 E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
4
结构的可靠性要求包括( )等方面。 A.安全性 B.美观性 C.适用性 D.耐久性 E.经济性
5
背景:某工程建筑面积13000m2,地处繁华城区。东、南两面紧邻市区主要路段,西、北两面紧靠居民小区一般路段。在项目实施过程中发生如下事件: 事件一:对现场平面布置进行规划,并绘制了施工现场平面布置图。 事件二:为控制成本,现场围墙分段设计,实施全封闭式管理。即东、南两面紧邻市区主要路段设计为1.8m高砖砌围墙,并按市容管理要求进行美化;西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为1.8m高普通钢围挡。 事件三:为宣传企业形象,总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆,旗杆与基座预埋件焊接连接。 事件四:为确保施工安全,总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构,设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前,安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。专业分包单 位进场后,编制了相应的施工安全技术措施,报批完毕后交项目经理部安全部门备案。 问题: 1.施工现场平面布置图通常应包含哪些内容(至少列出4项)? 2.分别说明现场砖砌围墙和普通钢围挡设计高度是否妥当,如有不妥,请给出符合要求的最低设计高度。 3.事件三中,旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证?若需要,请说明动火等级并给出相应的审批程序。 4.事件四中存在哪些不妥,并分别给出正确做法。
6
某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000㎡,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。 施工中发生如下事件: 事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。 事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。 工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。 问题: 1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。 2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。 3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。 4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。
7
下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中,正确的是()。 A.先深后浅 B.先小后大 C.先短后长 D.自四周向中间进行
8
下列关于纸面石膏板吊顶安装方法的叙述,正确的是()。 A.板材应在自由状态下固定 B.安装双层石膏板时,面层板与基层板应在同一龙骨上接缝 C.从板的两边向中间固定 D.长边(纸包边)平行于次龙骨安装
9
根据《装饰装修工程质量验收规范》GB50210,下列叙述正确的有()。 A.橱柜制作与安装分项工程是建筑装饰装修工程的细部子分部工程 B.建筑装饰装修工程完工后即可投入使用 C.分部工程中各子分部工程的质量均应验收合格 D.当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收 E.幕墙后置埋件的现场拉拔强度可不检测
10
可以用作点支承玻璃幕墙面板的有()。 A.净片玻璃 B.单片钢化玻璃 C.夹层玻璃 D.钢化夹层玻璃 E.单片钢化中空玻璃
1
2
3
4
5
6